典型案例与业绩

SELECTED CASES | 每一个案例背后,都是一家企业拿回来的真金白银

当前位置:首页 > 典型案例 咨询热线:139-6888-8107
10年+
专注经济纠纷执业年限
1000件+
代理经济纠纷案件
2.6亿元+
累计帮助客户挽回损失
120家+
服务鞋产业链企业
3大
主攻领域:鞋产业链 / 公司 / 建工主攻领域三大方向

典型案例Case Studies

案件信息均已脱敏处理,结果因个案证据与情况而异,不构成对您案件结果的承诺

案例一:广州某商贸公司拖欠温州鞋企货款案

货款纠纷标的 380 万元诉讼 + 保全 + 调解 | 45 天回款

案情:温州某成品鞋企向广州客户连续供货一年余,累计欠款 380 万元,对方以"销售不畅、资金周转困难"为由拖延,且被察觉正在处置名下车辆。鞋企老板担心"再拖人就跑了"。

代理思路:接案后 3 天内完成对账确认与证据固定,同步申请诉前财产保全,冻结对方银行账户与车辆过户;保全到位后发出律师函并约谈,对方现金流被掐住,态度立刻转变。

案件结果:双方 45 天内达成调解,客户分期支付全部货款本息,首期款项于调解协议签署当日到账。

案例二:鞋材供应商对三家鞋厂系列货款案

货款纠纷标的 96 万元批量处理 | 全额收回

案情:某鞋底供应商同时被三家下游鞋厂拖欠货款,且部分交易仅有送货单与微信对账截图,没有签章齐全的对账单,供应商对"能不能告赢"心里没底。

代理思路:逐笔梳理三年流水,指导补签对账确认;对微信记录、送货单、开票记录进行证据组合,形成完整交易闭环;三案打包处理、分批起诉,用第一案的胜诉与执行压力带动另外两案谈判。

案件结果:一家判决后全额执行到位,两家在诉讼中达成和解,96 万元货款全额收回。

案例三:某电商女鞋品牌爆款被抄袭仿冒案

商标侵权判赔 45 万元公证取证 + 诉前禁令

案情:某电商女鞋品牌当季爆款凉鞋上市两周,即被三家网店铺以约一半价格仿卖,款式、图片、详情页高度雷同,正品销量一周内下滑四成。

代理思路:第一时间公证购买固定侵权证据,向平台投诉下架侵权链接;同步梳理权利基础(商标 + 外观设计),对拒不整改的店铺申请诉前行为保全(禁令),并主张惩罚性赔偿。

案件结果:三店铺全部停止侵权、下架销毁库存,签订和解协议赔偿 45 万元;品牌方同步完成后续款式的知识产权布局。

案例四:外贸订单尾款拖欠、外商失联案

外贸欠款22 万美元境内外双轨施压 | 分期收回

案情:温州某外贸公司向中东客户出口 5 万双鞋,货到目的港后外商以"部分鞋盒压痕属质量问题"为由拒付 30% 尾款,此后渐渐失联。

代理思路:梳理形式发票、提单、验收记录,确认对方未在约定检验期内提出书面异议,质量抗辩不成立;查明其在华仍有采购代理与关联付款路径,以此为谈判抓手发出律师函,同时启动国内诉讼程序向其境内关联方施压。

案件结果:外商回到谈判桌,达成分期付款协议,尾款 22 万美元分四期全部收回。

案例五:制鞋厂合伙人散伙、账目不清纠纷

公司纠纷投入 200 万元知情权诉讼 + 股权回购

案情:三位合伙人共同经营鞋厂八年,从未正式分红,账目由大股东一方掌控。小合伙人要求退股,大股东以"账上没钱"拖延,另两位合伙人矛盾激化,工厂几近停摆。

代理思路:先提起股东知情权诉讼,调取八年会计账簿与银行流水;委托审计厘清可分配利润与资产状况;在此基础上设计"厂归大股东、小股东股权回购退出"方案,明确作价与付款节奏。

案件结果:促成股权回购协议,小合伙人收回投入及应得收益合计 200 万元,工厂平稳过渡未停产。

案例六:某制造公司股东会决议效力确认案

公司纠纷涉及增资 1500 万元决议撤销 + 治理重构

案情:某制造公司大股东未有效通知小股东即召开股东会,通过增资扩股决议稀释小股东股权。小股东发现后股权已从 30% 被稀释至 12%,深感权益受损。

代理思路:调取工商内档、会议通知与签收记录,证明会议召集程序与表决方式违反公司章程及法律规定,诉请撤销决议;同步申请行为保全冻结增资变更登记,为谈判赢得筹码;案外同步设计一揽子治理整改方案(通知程序、表决规则、分红机制)。

案件结果:决议被撤销、股权比例恢复,公司同步完成章程修订,股东关系进入可协商轨道。

案例七:施工企业工程款结算与拖欠仲裁案

建设工程工程款 520 万元结算固定 + 保全 + 仲裁

案情:某施工企业承建厂房工程,竣工验收合格后发包方以"竣工资料不全、需要审计"为由拖延结算两年,仅支付部分进度款,剩余 520 万元工程款久拖不付。

代理思路:先以签证单、会议纪要、往来函件与验收记录固定结算依据,发送结算书形成结算合意;同步申请财产保全查封发包方名下房产;依据合同仲裁条款提起仲裁,主张工程款、利息及建设工程价款优先受偿权。

案件结果:裁决支持全部工程款本息,进入执行后房产处置变现,520 万元全额执行到位。

案例八:建设工程工期延误与质量反索赔案

建设工程反索赔 260 万元责任切割 | 抗辩成功

案情:某发包方以工期延误 98 天、外墙渗漏为由,起诉施工企业索赔 260 万元;施工企业则主张延误系发包方图纸变更与进度款拖欠所致,双方各执一词。

代理思路:以监理例会纪要、签证单、付款凭证构建工期责任切割表:逐段区分发包方原因(设计变更、逾期付款)与施工方原因,主张可顺延工期大于延误天数;渗漏问题区分保修责任与质量缺陷责任,同意履行保修义务但拒绝赔偿扩大部分。

案件结果:法院认定工期延误主因在发包方,驳回绝大部分索赔请求,施工企业仅承担合理保修费用。

案例九:整柜鞋品海运受潮货损索赔案

物流货损损失 60 万元格式条款攻防 | 足额赔付

案情:某鞋企整柜皮鞋海运到港后大面积受潮发霉,货损约 60 万元。承运人援引运单背面条款,只肯按运费的三倍赔付不足 3 万元。

代理思路:指导客户第一时间联合第三方检验机构现场定损并公证;起诉主张运单免责条款系格式条款、未合理提示依法不生效,且承运人未尽通风、防潮管货义务,应按货物实际价值赔偿。

案件结果:法院支持按定损金额赔付,扣除保险已理赔部分,鞋企合计挽回损失 60 万元。

案例十:定金与违约金争议二审改判案

合同纠纷标的 80 万元二审改判 | 支持全额违约金

案情:某鞋企向材料商定作一批定制鞋楦并支付定金,材料商逾期两个月未能交付,导致鞋企错过外贸交期被外商索赔。一审仅判返还定金,鞋企不服上诉。

代理思路:二审中补充提交双方往来函件与生产计划,证明材料商在缔约时明知交期对鞋企具有重大意义;援引定金罚则与违约金条款并行主张,并提交外商索赔凭证证明实际损失。

案件结果:二审改判支持双倍返还定金并赔偿损失,鞋企合计获偿 80 万元。

案例十一:某鞋企应收账款常年法律顾问项目

常年顾问年销售额 6000 万元风控前置 | 回款率升至 92%

背景:某中型鞋企年销售额约 6000 万元,历史应收账款常年占压 1000 万元以上,坏账侵蚀利润,老板每年"讨债"耗费大量精力。

服务内容:重塑订单合同与对账流程:客户分级授信、赊销额度管控、月度对账签章制度、逾期分级催收(业务员→律师函→保全诉讼),并对业务团队开展赊销风控培训。

服务成效:两年后应收账款占压降至 400 万元以内,账期内回款率从 71% 提升至 92%,未再发生一起坏账诉讼。

案例十二:鞋企淡季裁员引发群体性劳动争议案

劳动纠纷涉 30 余名员工代理企业应对 | 集体协商化解

案情:某鞋企因订单锐减淡季停产,以"订单减少、岗位撤销"为由一次性辞退 30 余名员工且未支付经济补偿,另查明部分员工社保缴费基数不足,员工集体申请劳动仲裁。

代理思路:逐人梳理在职年限、工资标准与加班记录,测算经济补偿与基数补差缺口;对确无岗位保留必要的,设计"协商解除 + 补偿分期支付 + 旺季优先返聘"一揽子方案,与员工代表集体协商;同步启动社保补缴与用工制度整改,杜绝次生争议。

案件结果:30 余名员工全部签署协商解除协议,补偿按期履行到位,未进入诉讼程序,企业恢复正常用工秩序并完成用工合规整改。

常年法律顾问服务单位(现任及历任)

  • 累计受聘 20 余家企事业单位的常年法律顾问
  • 以鞋材产业链企业为主:制鞋、鞋底、皮革、模具等制造工厂
  • 建筑工程企业
  • 政府部门及邮政快递等企事业单位

服务过的客户类型

  • 鞋产业链:成品鞋企、鞋材供应商、皮革企业、经销商与外贸公司
  • 建筑与工程:施工总承包企业、专业分包企业、实际施工人、发包建设单位
  • 公司与机构:制造业民营企业、邮政快递企事业单位、行业协会
  • 劳动用工:用工企业与劳动者双向服务,覆盖欠薪、工伤、解除、社保争议
  • 覆盖争议类型:货款、合同、公司治理、股权、建设工程、劳动、商标侵权等
合规说明:上述案例均已做匿名化与细节脱敏处理,相关数据为演示占位内容,正式上线前请替换为您经办的真实案例与数据。法律规定律师不得就案件结果作出承诺,任何案件的具体结果均取决于证据、法律适用与个案情况。

您的纠纷,可能比想象中好办

很多当事人拖着拖着错过了最佳时机——趁证据还在,先聊聊

139-6888-8107 在线预约咨询